... sebep sayılması gerektiği ileri sürülerek başvuru yapılmış ise de, davacı tarafından ihale dokümanına herhangi bir itirazda bulunulmadığı, sözleşme imzalanması aşamasında asgari ... bulunmadığı anlaşıldığından, basiretli bir tacir gibi hareket etmesi gereken davacı şirketin 2021 yılı asgari ücret artış oranının enflasyon oranının üzerinde gerçekleştiğinden bahisle ...

maddesi uyarınca 18.02.2011 tarihli işlem ile sözleşmenin tek taraflı feshedildiği, mücbir sebepler dışında ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediğinden bahisle 1 yıl süreyle ihalelere katılmaktan yasaklandığı anlaşılmıştır.

...işin fiili olarak başladığı 02/08/2021 tarihinden itibaren başlatıldığı belirtilerek, arada geçen sürenin idareden kaynaklı süre uzatımı olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, fiyat farkı verilip verilemeyeceği, fiyat farkı verilecekse işin tamamına mı verileceği hususlarıyla, Genel olarak yapılan ihalelerinde, iş artışlarından (keşif...

...üzerine sırasıyla alçı perdah (27.582/2), plastik boya (Y.25.003/16)  veya saten boya (Y.25.003/22) imalatlarının görüldüğü, Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin 14 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası hükmü gereği başvuru sürecinde yüklenicinin ihale dokümanları ile ilgili başvuruda bulunmadığı, anlaşmazlık konusu gazbeton duvar üzerine...

...mahiyet ve yapı tekniği bakımından benzerlik gösteren iş kalemlerinin anlaşılmasına, 2) Benzerlik gösteren iş kalemi bulunup bulunmaması hususunda ise , a) Yüklenicinin teklifi...

...ödenmesi, Birim fiyat sözleşmenin ihale dokümanlarında iş sonu (asbuit) projelerin yer aldığı, işe ait sözleşmenin ön projelere göre akdedildiği, 11/11/2019 tarihinde işyeri tesliminin yapıldığı, yüklenicinin saha ölçülerine göre hazırladığı “D-601 Tankı yüzer tavan ayakları uygulama projesi” nin,  idaresince 17/12/2019 tarihinde ölçüleri değiştirilerek...

...belirlenen doğrudan temin yöntemi ile yapıldığı görülmüş olmakla birlikte; Kanunun 22 nci maddesinde “doğrudan temin usulü ile yapılacak alımlarda ihale komisyonu kurma ve Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasa fiyat araştırması...

İdare Mahkemesi'nce verilen kararda; 6360 sayılı Kanun ile tüzel kişiliği sona eren ve davacı Belediye bünyesine katılan Çamköy Belediye Başkanlığı tarafından 07/07/2010 tarihinde gerçekleştirilen dava konusu ihalenin … İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret Ltd.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü) 22/10/2021 tarih ve E-5975 sayılı yazısında özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre 13/07/2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre 21/08/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan  “…

...aresinin görüş ve değerlendirmesi ise; Peyzaj Uygulama detayları 3 nolu paftada verilen Detay-24’te işin şartnamesinde belirtilen beton yağmur oluğu imalatının şartnamede ifade edildiği gibi otopark ve yol kenarlarına uygulanması gerektiği, ihaleye esas dokümanların bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği, dolayısıyla beton yağmur...