…” denilmek suretiyle enerji müsaadesi verildiği, enerji müsaadesi süresinin ihale tarihi öncesinde sona erdiği, İhale dokümanlarını içeren CD’de yer alan elektrik uygulama projesinde; Trafo Projesi R1 klasöründe içerisinde yer alan Vaziyet Planında; Okul parseli içerisinde yer alan ADP’dan 1562.

K:… sayılı kararda; ihale uhdesinde kalan ve sözleşme imzalanan davacı şirket tarafından 13/03/2019 tarihli dilekçe ile idareden 422 gün ek süre uzatım talebinde bulunulduğu, Ankara Valiliği'nin … tarih ve E… sayılı Olur'u ile 4735 sayılı Kanun'un Geçici 4.

2) İdare aşağıda belirtilen hallerde sözleşmeyi fesheder; a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin...

Kapsam” başlıklı 2 nci maddesinde; “Bu Kanun, Kamu İhale Kanununa tabi kurum ve kuruluşlar tarafından söz konusu Kanun hükümlerine göre yapılan ihaleler sonucunda düzenlenen sözleşmeleri kapsar.” “

  Başvuruya konu ihalede 31 adet ihale dokümanı indirildiği, 08.08.2024 tarihinde yapılan ihaleye 8 isteklinin katıldığı, 09.08.2024 tarihli ihale komisyonu kararı ile 2 isteklinin teklifinin geçerli teklif olarak belirlendiği ve ihalenin Esenbey Oto.

Davacı taraf, davalının işin yapılacağı yerleri hukuki ve fiili ayıptan ari olarak teslim etmeyerek kusurlu olmasına rağmen ihaleyi tek taraflı feshetmesi nedeniyle kâr mahrumiyeti ve paraya çevrilerek irat kaydedilen teminat mektup bedellerinin tahsili için 16.06.2015 tarihinde dava açmıştır.

Davacı taraf, davalının işin yapılacağı yerleri hukuki ve fiili ayıptan ari olarak teslim etmeyerek kusurlu olmasına rağmen ihaleyi tek taraflı feshetmesi nedeniyle kâr mahrumiyeti ve paraya çevrilerek irat kaydedilen teminat mektup bedellerinin tahsili için 16.06.2015 tarihinde dava açmıştır.

  Yapılan inceleme sonucunda, idare tarafından başvuru sahibine 29.04.2024 tarihinde tebliğ edilen kesinleşen ihale kararında   “

...değişiklikleri ile beton döküm ızgara detay projesine göre yapılan beton döküm ızgara imalatının sözleşme bedeline dahil olduğu, ihale dokümanı uygulama projesinde 3,00 mt genişliğinde gösterilen ve proje değişikliği sonucu 2,00 mt genişliğinde yaptırılan beton döküm ızgara imalatı için azalan miktarda iş eksilişi yapılması gerektiği, …