... müdürlük binası tamamlama inşaatı işine ait kamu ihale sözleşmesi ... tarihinde idareye başvurarak iş süresinin uzatılması talebinde bulunduğunu ... ... ... sonunda 20.06.2019 tarihinde bile bitirmesinin mümkün olmadığı belirtilerek ... 7161 sayılı kanun kapsamında işin feshedilmesinin uygun olacağı belirtilmiştir ... ... ...davalı idarece 05.09.2019 tarihinde işin sözleşme, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu m.10 ve 20 ile Yapım İşleri Genel...

...İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9 uncu maddesinde; “9.2.Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden... ... Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışılmaya uygun olmadığı günler 15.12-01.04 tarihleri arasındaki 108 (yüzsekiz...

... bulundurulduğunda, birim fiyat ihale edilen bu işte, yüklenici tarafından yer tesliminden ... yerine yükleniciye ait inşaat mühendisi diplomasının sunulduğu, meslek ... 23.3 üncü maddesi uyarınca inşaat teknikerine ait teknik personel ... ... ...fıkrasının (ç) bendine istinaden, 28/10/2020 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliği ile iş bu görüşe varılmıştır...

... ihalede işe başlama tarihi 02.10.2023, işi bitirme tarihi ise 28.06.2024 olarak düzenlendiği ... hizmet alımı olduğu, ihale konusu işte ana maliyetin personel ve malzeme ...

... Fen Kurulu Kararında; “I- KONU 10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi ... her yıl bayındırlık ve iskân işleri ile ilgili yıllık rayiç ve birim fiyatlar tespit ...

...şantiye şefi pozisyonundaki inşaat mühendisi ile en az 5 yıl deneyimli 2 adet heykeltraş pozisyonunda heykeltraşı, teknik personel olarak iş yerinde devamlı olarak bulundurmak... ... Sözleşmenin ekleri başlıklı 9.2-10 maddesine göre yapım işleri genel şartnamesi sözleşmesinin ekidir.

... kaynak çalışmaları ve kesim işlemleri sırasında oluşan sıcak çapak ... kullanılan oda içerisindeki muhtelif inşaat malzemeleri karton, naylon vb ... ... Fevzi DANSIK, İnşaat Mühendisi …, ... ...No: 10391) talep edilmiş olup, adı geçen Bilirkişinin hazırladığı Raporda geçici kabul tarihinde % 95’in üzerinde iş...

2- Yüklenicinin uygulama projeleri doğrultusunda işi 240 günde bitirmeyi taahhüt ettiği, imalat zorluğu nedeniyle... ... ...İhale Sözleşmeleri Kanununun 10 uncu maddesi ve diğer mevzuat...

... fıkrasında yazılı hallerde, takdir işlemlerinin yapıldığı bütçe yılını ... hesaplanan vergi değeri esas alınarak yıllık olarak tarh olunur. ... Tahsil imkansızlığı sebebiyle terkin: Madde 106 – (

otobüs terminali içinde bulunan iş yerleri için Encümen kararı ile yıllık olarak 39 adet kiracı ile 01.01... ... ... bütçesinden karşılanması suretiyle 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu ... kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu ...