... belirlenen iş bitim tarihinin 18.10.2018 tarihi olarak tespit edildiğini, söz ... muarazanın menine ve müvekkilinin iş bitirme süresinin hitamına kadar işine ... ödemenin ödeme tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte tahsiline ...

Bu nedenle, 25.10.2016 tarihinde ihalesi yapılan, 19 ... fiyatı tespit edilebilen bir iş kalemine ait yeni birim fiyatın tespitinde ... ... ...kontrol eden ve onaylayan Kontrol Mühendisi ...

... projelerinin hazırlanması, toprak işlerinin yapılması, yapım tekniği düşünüldüğünde ... sürelerinin beklenmesi, üzerine peron inşaatına başlanmadan önce gerekli beton ... alma süresi düşünüldüğünde 10 günlük sürenin verilmesi gereken süreden ...

... gecikme cezası, eksik-ayıplı işler zararı (TBK'nın 125/I ... ilk- 818 sayılı BK'nın 106/ikinci cümle), olumlu zarar kapsamında ... ... ... ihtiyati tedbirin infaz edildiği, 10.12.2009 tarihinde 8237 sayılı Baştabiplik ... bulunan taşınmaz üzerinde ek inşaat yapılması hususunda kusurlu olduğu ...

) 4735 Sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), ( ... Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için sözleşme... ... ...yerde kışların çok şiddetli ve inşaat mevsiminin kısa süreli...

... yıkımı belirtilmediği halde, inşaat mahallindeki eski binaların yıkımının ... kabul edilmediğini, bu durumun işin gecikmesine neden olduğunu, bu ... kalındığını, haklı sebeple 10.8.2012 tarihinde fesih bildiriminde bulunduğunu ... ... ...işi bitiremediğini, 5.3.2012 tarihli süre uzatım kararına rağmen davacının işi bitirmek yerine inşaatı durma noktasına getirdiğini, bu durumda fesih hakkını kullanıldığını...

...hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen... ... İlave sürelerle birlikte toplam iş süresi 1043 güne uzamıştır.

... Bakanlığına ait rayiç listesinde 10.240.26.00 rayiç no’lu koyu yeşil ... olduğu, Yapımından vazgeçilen iş kalemi analizinde “Diyabaz doğal ... ... ... Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ikmal inşaatları ve Mühendislik Fakültesi ek ... 70x35x2 cm) (patinatolu yüzey)” iş kalemine ait analizler ve teknik tarifi ...

...süre uzatımları da dahil yüklenicinin sözleşmeye göre işi bitirmesi gereken tarih ile geçici kabul itibar tarihi arasındaki... ... ...Teknikeri) …ve Diğer Sorumlu (İnşaat Mühendisi) …’

maddesinde; Yüklenicinin işi süresinde bitirmemesi durumunda en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak, gecikilen her takvim günü...