Nitekim 15.08.2018 tarih ve 2018/31 sayılı Yüksek Fen Kurulu Kararında; “I- KONU 10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı ... arasında bulunmakta olup, bu kapsamda yayımlanan “2018 yılı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları” kitabının “Genel Hükümler ve Açıklamalar“ bölümlerine not ilave edilmesi cihetine ...

... anılan Esaslar’ın 5’inci maddesinde malzemeli yemek hizmeti alımlarında Endeks Tablosunun 10 numaralı “Gıda Ürünleri” sütunundaki sayı veya bu endeksin alt endekslerinde belirtilen sayılardan ... mevcut düzenlemenin ihale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında   fiyat farkı hesaplamasının sağlıklı bir şekilde yapılmasına engel teşkil edeceği anlaşılmış olup ...

Yine, Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan (RG 30.07.2010 tarih ve 27657 sayılı) Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 45.1.3(b) bendinde; “.

...Uygulama Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde; “İş kalemi ve/veya iş grubu şeklinde tespit edilen imalat miktarlarının, Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre belirlenen ve yüklenici karı ve genel gider ihtiva etmeyen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutar KDV hariç olarak hesaplanır ve bulunan bu tutara %25 oranında yüklenici kar ve genel gider...

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI :Davalı idare tarafından,usul ve yasaya uygun olan Mahkeme kararının onanması gerektiği savunulmuştur. fıkrasında, 25. 14.10.2020, E.

...onay sürecinde gecikilen günler için süre uzatımı verilmesi, İşe ait birim fiyat sözleşme ve eklerinden; Kumlama yapılan D-601 tankında, yüzey tuzluluk oranının ilgili şartnamede belirtilen 20 mg/m 2 değerine ulaşılamadığı, boya üreticisinin önerisi ve idarenin 10/09/2020 tarihli onayı ile 40 mg/m 2 değerine çıkarıldığı, Yüklenicinin...

maddesi uyarınca 10/04/2012 tarih ve 28260 sayılı Resmî Gazete'de ilan edilmesi üzerine bu işlemin iptali ... teknik tespit ve değerlendirmelere dayandırıldığı, anılan bilirkişi raporu sonucu feshedilen sözleşmede, 4735 sayılı Kanun'un 25.

... ettiğini, bu durumun tutanak altına alındığını, yapım güzergahındaki ( 37 + 000 - 48 + 100 ) Km arasında bulunan orman bölgesinin ilgili bakanlıktan yapılan yazışmalar sonucu tahsis ... getirmemeleri sebebiyle idarece kurulan fesih komisyonunun hazırlamış olduğu raporla sözleşmenin feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

(İl Milli Eğitim Müdürlüğü) 10/11/2020 tarihli ve 16477474 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 22/11/2018 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na göre 27/12/2018 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan “..

... gidildiği, İş artışı ve yeni birim fiyatların tespitine yönelik olarak düzenlenen 10/12/2021 tarihli “Anlaşma Tutanağı” na yüklenicinin “KRH.PRJ.02.DIS.21/0281 Nolu Evrak ... fiyatlara, sözleşme bedeli ile işin idaresince tespit edilen yaklaşık maliyeti arasındaki farktan hareketle bulunan oranda tenzilat uygulanmak istenmesinden kaynakladığı, Anlaşılmaktadır ...