...talep ettiği, idarece proje bedelinin 14 nolu hakedişten çıkarılarak ödenmediğine, İlişkin... “Projelerin yükleniciye teslimi” başlıklı 11 inci maddesinde; “… ...fiyat esaslı sözleşmelerde, işlerin ön veya kesin projeleri, şartnameler ve diğer belgelerle... ...projelerinin bedellerinin taraflarına ödenmesinin 14 nolu hakedişte talep edildiği, idaresince proje...

...İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 13/08/2018 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan... ...sözleşmenin ve/veya sözleşmenin ilgili maddesinin, kesin olarak hükümsüz olduğu, Değerlendirilmektedir... ...gönderilen en son düzenlenmiş 31/12/2020 tarihli 17 nolu hakediş itibari ile sözleşme fiyatları... ...en son düzenlenen 31/12/2020 tarihli 17 nolu hakedişte hesaplanan fiyat farklarında, An tutarının...

İşe ait sözleşme eki YİGŞ’nin “Geçici kabul” başlıklı 41 inci maddesinde;  “ ...düzenlenen ve ihtirazı kayıtla imzalanan 2 nolu geçici hakedişin %95 oranında ödenmesi... ...gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme... ...artışına dayalı süre uzatımı verilmesi, geçici hakedişin ödenmesi ve geçici kabulün yapılması...

...yapım işinin yürütülmesi sırasında; 15 nolu direk ile trafo arasındaki elektrik tesisatı... 21. ...29/04/2021 tarihi esas alınarak 15 nolu son hakedişten kesilen 17.360 TL’nin taraflarına... Bağlantı görüşümüz 1 yıl süreyle geçerlidir. ...belirtilerek, işin geçici kabulünün yapılması ve kesin hakedişlerinin ödenmesi talebini yinelediği...

...Üniversitesi (Aktaş Köyü)” gerekçesiyle hakedişlerle Aralık 2021 öncesi ödemesi yapılan... 12.2. 12.3. ...ilerlerken 2021 Aralık ayında yüklenici firmaya 10 nolu yılın son hakediş ödemesi yapıldıktan...   65  2021     12.2. 12.3.   65  2021     ...Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş...

1- 173 sayılı İlamın 29. hakedişlerden gecikme cezaları kesilmiştir.) - ...gerekçe yapılan kısımları incelendiğinde; kesin bir yangın çıkış sebebi ve yangına... ...İdare tarafından 09.06.2021 tarihli, 02843 nolu … 21. (30.01.2019 tarihine kadar) -

...götürü bedel üzerinden üstlendiğini, davalıdan kesin teminat olarak 151.380,00 TL alındığını... ...olarak feshedildiğini, davalıya 1.979.271,30 TL hakediş ödemesi yapıldığını, bakiye 543... ...ve DOSYA NO: 2018/590, KARAR NO : 2019/1289 nolu kararı) Kamu ihale sözleşmeleri kanununa... en az 10 günlük süre , en az 20 günlük süre , İhtar süresi , sözleşmenin feshi

...yerine yeni yapılan yüksek fiyatlı YF-6 ve YF-7 nolu özel pozlardan ödendiği; sözleşme ve... BİGŞ.nin “Geçici Hakediş Raporları” başlıklı 39. Yanlar arasındaki bir diğer uyuşmazlık da kesin metrajlara ilişkindir. (Yargıtay 15. 11.05.2009, E. 2008/315 K.

...alındığında, sözleşmeye konu iş devam ederken hakedişlerden, işin tamamlandıktan sonra bu... 13.4. 13.5. 13.6. 13.7. 13.8. 11.4.2. 11.4.3. 11.5. ihale dokümanı , kesin teminat , teknik şartname