...kaplaması (B sınıfı) imalatlarından vazgeçilerek, yerine “YF-04 Kompozit Cephe Kaplaması Yapılması (A2 sınıfı)” imalatının... ...ise en az zor alevlenici malzemeden olması gerekir…” Bu hükmün değişiklikten önceki halinde (09.07.2015 tarihinden önce...

Negatif değer olan bu değerin istenilen oran olan 0,75 ten büyük olması mümkün değildir. ...doğrultusunda işlem yapan kamu görevlileri hakkında kamu zararına hükmedilemeyeceği.

...tamamlanmaması halinde gecikilen her gün için ilk sözleşme bedelinin %0,06’sı (onbinde altısı) oranında gecikme cezası uygulanacağı... ...gecikilen her gün için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanacağı, cezalı çalışma süresinin ise süre...

TL (C=A/B) Yüklenici Karı ve Genel Gider (%10): … … TL olup; fatura tarihi olan 10.04.2014 tarihinde ise 1 € = ...kamu menfaati gözetildiğini ifade etmek suretiyle tazmin hükmünün kaldırılması gerektiği hususunu bilgilerimize arz...

...vermediğini, idare aleyhine yargılama gideri ve vekalet ücretine hükmedilmesinin hatalı olduğunu belirterek istinaf başvurusunda... 7.11.2023, E. 2022/3021, K.

maddesinde de, 20. İdare Mahkemesi039;nin ... İdare Mahkemesi039;nce verilen kararda; DSİ 12. ... Müdürlüğü denetiminde bulunan Yozgat-Merkez Büyükmahal Göleti İnşaatı Yapım İşi ihalesine ilişkin olara...

1.000.000.-TL F (İş kaleminin sözleşme birim fiyatı) : 500 TL/m3 A1 (İş kaleminin sözleşmedeki miktarı) : 487,50 TL/m3” hükmü, Yapım İşlerine ait Tip Sözleşmenin “28.2. hükmü yer almaktadır.

...Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksleri oranı esas alınır.” hükmü ile Sözleşmenin, “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması... Fiyat farkı katsayıları; (a:%10 b1:%20 b2:%30,b3:%10, b4:%5, b5:%20 c:%5)İndeks no ; (   İ 0    

Uyuşmazlık, dava konusu edilen gecikme cezasının niteliği ve istenebileceği süreye ilişkindir. 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu039;nun 20. 4735 sayılı Yasa039;ya tabi idareler kamu hizmeti ifa ederler.

...4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 27/03/2019 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...süresinde gerekli müracaat yapılmadığı gibi işte yaşanan gecikmelerin yüklenicinin iş programının gerisinde kalmasından...