Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22 nci maddesinde; “(  YBF≤ 0,90x120 formülü gereği, YBF≤ 108 TL olmalıdır. ...kapsamında idaresince yaptırılmasına karar verilen ve iş artışı yapılan imalatlarda olduğu gibi yapımından vazgeçilen...

...Bakanlığa intikal ettirildiği ve bu tarihten itibaren 45 günlük süre içerisinde 19/11/2018 tarihli Olur işlemi ile davaya konu işlemin tesis edildiği, son olarak, Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü'nce davacıya gönderilen ihtarname üzerine döviz kurunda meydana gelen artışın mücbir sebep hâli olarak değerlendirilmesi yönünde davacı tarafından...

...yapılmaması yönünde görüşlerinin bulunduğu, ancak iş artışı ve eksilişinin nasıl yapılacağı hususunda bilgi... ...özetle; 4734 ve 4735 sayılı kanunlara göre ihale edilerek 18.09.2018 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... (rakam ve yazıyla) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

... proje kapsamı dışında bulunan temel alt imalatları için 20 gün ile güçlendirme projesinde mevcut laminat döşeme kaplaması altında ... imalatlar ve proje değişikliği konuları ile ilgili olarak iş artışı ve süre uzatımı verilmesinin uygun olmadığı, Yönündedir ...

Yüklenicinin konuya ilişkin görüş ve talebi; 08/10/2020 tarihli dilekçesinden özetle; Kesin kabul tutanağını ihtirazi kaydı ile imzaladıklarını, sözleşme eki uygulama projelerinde bulunmayan 1 adet UPS imalatının iş artışı olarak değerlendirilmesi gerektiği yönündedir.

Yüklenicinin görüş ve talebi; Yüklenicinin 02/04/2021 tarihli dilekçesinden özetle; moment ve kesitlerinin yetersiz olduğu ... çıkan beton ve demir imalatı miktarlarındaki artışın iş artışı olarak ödenmesi gerektiği, İdaresinin görüş ve değerlendirmesi ... Havuzları” ile “EDR-AAT8: T109 Çökeltme Havuzları” iş kalemlerinin birim fiyat tariflerinde İdarece verilen projesine ...

... tarihli dilekçesinde özetle; atölye doğrultma binasının 15/09/2021 tarihinde boşaltılıp teslim edildiği, otoparkın bu alan üzerinde ... nedeniyle taş dolgunun öngörülemediği, taş dolgu bedelinin iş artışı kapsamında ödenmesi gerektiği yönündedir.

...sözleşmenin feshi ile teminat mektubunun iadesi istemine ilişkindir. Bu halde iş artışının %10'dan fazla olması sebebiyle işin sözleşme... Hukuk Dairesinin 07.11.2018 tarih ve 2018/3153 E. İl Özel İdaresi arasında 12.07.2013 tarihinde imzalanan ...

...4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 14/06/2021 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ile moloz malzemelerin nakliye ilgili pozları içinde değerlendirilmiştir. toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. ...nakliye bedelinin sözleşme bedeline dâhil olmadığı, iş artışı yapılarak ödenmesi gerektiği yönündedir.

Savunmada sorgu konusu hususa ilişkin olarak herhangi bir izahat getirilmemiştir. Denilmiştir. Ancak söz konusu poz KGM’ce 2012 yılında güncellenerek analizdeki işçilik giderleri önemli... Oysa iş artışına ilişkin imalatlara ait yeni birim fiyatların, Yapım...