... yolu ile Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; iş artışı ile 1000 adet lazer yazıcı sipariş edilen ve siparişin teslim edilmemesiyle nihayetinde sözleşmenin feshedildiği eldeki ... feshedileceğinin belirtildiği ihtar yazısındaki sürenin sonu (07.01.2012) arasındaki yirmi sekiz gün üzerinden mi yoksa sözleşme ve ...

...onaylanan iş kalemi miktarında % 20’yi aşan artışın meydana gelmesi ve toplam artışın aynı zamanda sözleşme bedelinin yüzde 1’ini geçmesi halinde, artışın sözleşme bedeli içindeki payı nispetinde ilgili iş kalemine ait birim fiyat aşağıda gösterildiği şekilde revize edilir ve bu iş kaleminin yüzde yirmi artışı aşan kısmına revize...

37 sayılı Esas Komisyon Raporu'nda ise, 2018 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında yaşanan kur artışları nedeniyle ... üzerinde gerçekleşen fiyat artışlarının da beklenmeyen fiyat artışı olarak değerlendirildiği şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

...4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 24/05/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...yapılması, yerine tespiti” iş kalemi tanımına uygun olduğu, iş artışı/eksilişlerinde ise YİGŞ’nin 22 nci maddesinde belirlenen... toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

...davacı asgari ücret artışından kaynaklanan farkı talep edilebileceğinden (Yargıtay nin 2014/43882 esas 2015/37434 karar sayılı ilamı, Yargıtay nin 2009/11503 esas 2009/12288 karar sayılı ilamı) ve Yargıtay nin 2021/2759 esas 2022/3117 karar sayılı ilamında da belirtildiği üzere; asgari ücretin kamu düzenine ilişkin olduğu, işçiye asgari ücretten...

Bir başka deyişle işçilik giderlerinin imalat bedelinin hesabına dahil edilmediği anlaşılmaktadır. maddesi ile … Yapımı işinde, iş artışı kapsamında yaptırılan tribün oturaklarının yenilenmesi... (Sayıştay Temyiz Kurulunun 09.05.2013 tarih ve 37120 sayılı kararı) Ticaret Odasınca onaylı olmayan proforma...

... tabloda belirtilen hakediş ödemelerinde oluşan gecikmeler ve iş artışı nedeniyle asgari verilebilecek süre değerlendirildiğinde iş ... uzatımları nedeniyle de fiyat farkı ödemesi öngörülmediği, işin 06.11.2017 tarihinde geçici kabulünün ve 27.03.2019 tarihinde ise kesin kabulünün yapıldığı, ..

... idaresinden talep ettiği, İdare tarafından 101.315,46 TL iş artışı ve ağaçlık alanın temizlenmesinde meydana gelen gecikme ... tarihinde Yükleniciye tebliğ edildiği, söz konusu revize iş programının da yüklenici tarafından itiraz kaydı ile imzalandığı ve İdaresince onaylanmış olduğu, Yüklenicinin 19/01/2022 tarihli dilekçesi ile konunun 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri ...

... sırasında, yüklenicinin idaresine vermiş olduğu dilekçede (24/11/2021) belirtilen hususlar, idare tarafından değerlendirilerek, var ... sürelerin ise ancak idare tarafından tespit edilebileceği, İş artışına karşılık verilen süreler hariç, mücbir sebep ve ... ve onaylı bu revize iş programına göre, taraflarca iş ve işlemlerin (fiyat farkı hesaplanması dâhil) yürütülmesi gerektiği ...

...onaylanan iş kalemi miktarında % 20’yi aşan artışın meydana gelmesi ve toplam artışın aynı zamanda sözleşme bedelinin yüzde 1’ini geçmesi halinde, artışın sözleşme bedeli içindeki payı nispetinde ilgili iş kalemine ait birim fiyat aşağıda gösterildiği şekilde revize edilir ve bu iş kaleminin yüzde yirmi artışı aşan kısmına revize...